給建筑公司付建辦公樓款如何入賬

事實與理由:

原告長期在建筑企業(yè)帶領(lǐng)施工隊從事建筑施工行業(yè),被告因原告具備建筑特長,與原告簽訂了《建設(shè)工程施工合同》,由原告承包施工被告的住宅樓.合同約定該住宅樓建筑面積1600平方米,土建、安裝工程造價為固定價105萬元,增加工程的造價如實計算.工程款支付是由原告墊資至首層封頂時,被告付工程款18萬元,以后建至每層封頂被告支付10萬元;建至主體結(jié)構(gòu)完成被告付10萬元,工程交付使用后一個月內(nèi)被告付清全部工程款.因被告住宅樓屬于農(nóng)村宅基地建房,同時被告也沒有辦理農(nóng)村建房的任何報建手續(xù),因此原告也只是按習慣自行組織施工隊進行施工.

雙方簽訂合同后,原告組織施工隊如約進場施工.在原告施工初期,被告也還依約支付工程款.而在被告要求下,原告增加了每層增大建筑面積、增大鋼筋和增厚樓板、加建樓層面積等工程量.后來,被告因資金不足,開始拖延支付工程款.當時為了帶領(lǐng)施工隊盡快投入另一宗工程的建設(shè),原告還是繼續(xù)增加墊資以保持被告工程的進度.到原告已完成了本工程封頂、外墻砌磚、內(nèi)墻批蕩等工程,所完成的工程量遠超出被告所付工程款.但當原告要求被告按合同支付工程款時,被告卻以各種理由推搪而拒付.致使原告施工隊工人只得停工待料,并造成原告施工隊誤工損失.

鑒于以上事實,被告不按期支付工程款的行為導致原告施工隊的誤工損失,原告特向法院提出訴訟.

訴訟請求:

1.判決被告賠償原告施工隊誤工損失費;

2.判決被告支付拖欠工程款;

3.判決被告承擔全部訴訟費用

被告有利條件:

一、原告隱瞞事實,謊說具有建筑施工企業(yè)資質(zhì).

二、原告沒有按照建筑法規(guī)定的質(zhì)量承建,使該建筑樓質(zhì)量不合格,存在嚴重的安全隱患.

三、原告沒有按照合同的約定承建

在履行合同過程中,原告違約在先,具體表現(xiàn)在:不按原圖紙施工,隨意改變建筑結(jié)構(gòu).不按合同規(guī)定的建材施工.施工質(zhì)量不達標,混凝土標號問題.不按合同約定時間竣工.除了質(zhì)量不合格外,原告還偷工減料,只完成了工程總量的五分之三都不夠.屬于嚴重違反合同.

四、被告沒有要求原告增加工程量

被告和原告簽訂《建設(shè)工程合同》后,并沒有與原告簽訂任何其他增加工程的書面約定.

五、被告與原告所簽訂的《建設(shè)工程合同》所指標的,雙方?jīng)]有驗收,原告沒有提供竣工驗收報告,雙方也沒有結(jié)算.

六、被告在合同簽訂之前已支付對該樓的鉆孔樁基礎(chǔ)工程進行了先行投入施工.

建筑公司收到的勞務發(fā)票可以抵扣嗎?

建筑公司收到勞務發(fā)票只要從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票是可以進行抵扣的,但如果銷售方開具的是增值稅普通發(fā)票,則不能抵扣進項稅額.

勞務發(fā)票指服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票務應稅項目寫明的是提供勞動.個人到稅務機關(guān)開具勞務發(fā)票,是個人主動到稅務機關(guān)納稅同時稅務機關(guān)給予開具發(fā)票,憑發(fā)票就可到支付單位領(lǐng)取報酬.而單位到稅務機關(guān)開具勞務發(fā)票,也是幫付出勞務的個人來開票,納稅義務人還是付出勞務而收到報酬的個人.

大型的建筑企業(yè)集團,可以考慮成立一家建筑勞務公司.首先,跟建筑勞務公司簽訂清包工合同,總包不需要買保險,即勞務外包.

由建筑勞務公司開發(fā)票,總包公司直接進入工程施工,二級科目人工費就解決了,發(fā)票可以抵扣3%.對于建筑勞務公司,按照2.91%計稅,同時還要為民工購買保險、繳社保,建筑勞務公司更加負擔不起.

施工企業(yè)接受勞務派遣公司派遣勞務人員的發(fā)票開具技巧勞務派遣企業(yè)向施工企業(yè)收取的全部價款,應全額開具發(fā)票,支付給被派遣勞動者的工資、社會保險費和住房公積金,

應在同一張增值稅發(fā)票中分別注明,而且在勞務派遣企業(yè)向施工企業(yè)簽訂的勞務派遣協(xié)議書中也必須分別注明:支付給被派遣勞動者的工資、社會保險費和住房公積金.

建筑業(yè)發(fā)票如何開具?

《建筑業(yè)發(fā)票》應使用計算機開具.

凡按規(guī)定確定為自開票納稅人的,應在不動產(chǎn)所在地和建筑業(yè)勞務發(fā)生地開具《建筑業(yè)發(fā)票》;凡按規(guī)定確定為代開票納稅人的,應在不動產(chǎn)所在地和建筑業(yè)勞務發(fā)生地,由其主管稅務機關(guān)代開《建筑業(yè)發(fā)票》.代開發(fā)票時先征稅后開票,稅務機關(guān)按月匯總,如該納稅人未達到起征點可申請辦理退稅.

中華人民共和國國務院中華人民共和國增值稅暫行條例【中華人民共和國國務院令第540號】規(guī)定:第十四條增值納稅地點:

納稅人提供應稅勞務應當向其機構(gòu)所在地或者居住地的主管稅務機關(guān)申報納稅.但是,納稅人提供的建筑業(yè)勞務以及國務院財政、稅務主管部門規(guī)定的其他應稅勞務,應當向應稅勞務發(fā)生地的主管稅務機關(guān)申報納稅.

根據(jù)上述規(guī)定,建筑業(yè)發(fā)票至少應該在勞務發(fā)生地所在縣以內(nèi)主管稅務機關(guān)開具,不能由其機構(gòu)所在地或其他縣或市以上稅務機關(guān)開具.

給建筑公司付建辦公樓款如何入賬!建筑公司收到的勞務發(fā)票如果是增值稅專用發(fā)票的話就可以進行抵扣,但是取得的是增值稅普通發(fā)票就不能夠進行抵扣,所以也是可以進行抵扣的.本文到此結(jié)束對"建筑公司收到的勞務發(fā)票可以抵扣嗎?"所有的內(nèi)容介紹了,如果你還有其他關(guān)注的問題可以點擊會計學堂官網(wǎng)進行查看更多的會計信息,請持續(xù)關(guān)注會計學堂網(wǎng).